维修工程劳务合同范本精选3篇.doc

维修工程劳务合同范本精选3篇 劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。以下是为大家整理的维修工程劳务合同范本精选3篇，供大家参考学习。维修工程劳务合同范本1根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容第二条作业人员第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条合同价款41合同价款为：_元(人民币)?大 写：_元?42合同价款的确定原则(在确认的方式前划"")：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：( )421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。( )422以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据：?( )423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)?第五条合同价款的结算和支付51 结算、决算资料：511发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。512承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。52合同价款的结算和决算：521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。522工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。53合同价款的支付：531合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理61安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。62重大伤亡及其他安全事故处理：621发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。622按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。72承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误81对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。82承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。83 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条文明施工91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。92发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。第十条材料机具供应101由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第十一条发包人的权利及义务111负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。112 负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。113负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。114负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务121承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。122 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。123在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，服从发包人的统筹安排，统一调动。124当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。第十三条违约责任131发包人违约责任1311由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。1312由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。132承包人违约责任1321因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。1323因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “”)：1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向 _人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。维修工程劳务合同范本2甲方：乙方：甲方同意将 的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据中华人民共和国合同法以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。一、渗漏维修范围：二、选用材料:1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、m1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止水条;5、聚氨酯密封膏;6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案)：1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂;3、挤注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。五、施工期限：30天，自 年 月 日至 年 月 日止。六、工程价格及计算方法：本合同采用总价包干方式，按 元/m2全费用综合单价计算，总计 m2;合同总金额为： 元。全费用综合单价：综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。七、付款结算方式：1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%;2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%;如有漏水：乙方免费保修后，支付合同金额的10%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的20%;如有漏水：乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%;乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方;八、质量及保修：乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修 五 年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。九、甲方责任：1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度;2、组织对工程交工验收及办理结算。十、乙方责任：1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。十一、现场负责人：本工程甲方委派 为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派 为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。十二、安全方面：在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。十三、违约责任1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。十四、争方解决办法：在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式 七 份，甲方 五 份，乙方 二 份，自双方签、盖章之日起生效。甲方(印章)： 乙方(印章)法人代表： 法人代表：维修工程劳务合同范本3委托方：_业主大会(以下简称甲方)受托方：_(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。第一条工程概况1.工程名称：_;工程地点：_;开工日期：_;竣工日期：_;建筑面积：_平方米;结构类别：_;预算造价：_元;决算造价：_元;2.物业业管理企业：_3.施工单位：_4.监理单位：_5.其他：_第二条合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标示)1.甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);()2.甲方委托乙方审核该工程预算(或结算);()3.甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;()4.其他。()第三条甲方权利与义务1.甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;2.甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);3.甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;4.甲方应向乙方及时提供工程所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;5.甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;6.甲方须按约及时向乙方支付服务费用;7.其他_。第四条乙方权利与义务1.乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;2.乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;3.乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;4.乙方接受本合同第二条第三项委托内容的，应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;5.乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作;6.其他_。第五条合同费用1.甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。2.基本费：按_为取费基础，计_元。人民币(大写)：_3.差额费：按_为取费基础，计_元。人民币(大写)：_4.甲乙双方商定：按_元，一次确定，不另调整。人民币(大写)：_5.上列三款费用不得同时计取，如发生差异，应按其中金额最大一类收费。6.付款办法：第一次支付：_元。人民币(大写)：_。支付日期：_年_月_日第二次支付：_元。人民币(大写)：_。支付日期：_年_月_日如有余款，待合同履行完毕时，一次结清。第六条合同时效1.本合同自签订之日起生效。2.双方确定，本合同所含工作内容至_年_月_日结束。3.双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。第七条违约责任本合同如发生违约，按下列约定承担违约责任。1.甲方原因造成违约，按合同费用总额_支付给乙方_%违约金;2.乙方原因造成违约，按合同费用总额_支付给甲方_%违约金;第八条争议解决办法甲方或乙方在履行本合同中发生争议，如协商不成，按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示)：1.向上海仲裁委员会申请仲裁;()2.向人民法院起诉。()第九条附则1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。2.本合同一式_份，其中正本_份，副本_份;甲乙双方各执正本_份，副本_份。甲方(盖章)：_负责人或委托代理人(签)：_电话：_开户银行及帐号：_邮政编码：_年_月_日乙方(盖章)：_负责人或委托代理人(签)：_电话：_开户银行及帐号：_邮政编码：_年_月_日维修工程劳务合同范本精选3篇